Информационный паспорт аукциона №1 icon

Информационный паспорт аукциона №1



НазваИнформационный паспорт аукциона №1
Дата конвертації25.05.2013
Розмір105.23 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>




ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АУКЦИОНА № 1

Разделы документации об аукционе


Сведения

п.1.1. разд. 1

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат г.Котовска» (ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат г.Котовска»), проводит закупку на право заключения договора на строительство объекта «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Котовске»

Адрес: 393192, г. Котовск, ул. Октябрьская, 42, контактные телефоны: (47541) 4-09-93




Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Заказчика: togou.16tb.com




Адрес предоставления документации об аукционе по запросу участника закупки: 393192, г. Котовск, ул. Октябрьская, 42

п.1.1. разд. 1

Способ закупки: открытый аукцион

Предмет аукциона: право на строительство объекта: «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г. Котовске»

п.1.1. разд. 1

Предмет договора: «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Котовске»

п.1.6. разд. 1

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - 393190, г. Котовск, ул. Октябрьская, 42,

с «04» апреля 2012 года до 15 час. 00 мин. (время московское)

по «25» апреля 2012 года до 15 час. 00 мин. (время московское).

п.1.6. разд. 1

Место, день и время начала рассмотрения заявок, на участие в аукционе

393192, г. Котовск, ул. Октябрьская, 42,

10 час. 00 мин. (время московское)

«26» апреля 2012 года.

п.1.7. разд. 1

Место, дата и время проведения аукциона

393190, г. Котовск, ул. Октябрьская, 42,

10 час. 00 мин. (время московское)

«28» апреля 2012 года.

п.1.11. разд. 1

Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: не установлено

Наличие преимуществ для организаций инвалидов: не установлено

п.1.9. разд. 1

Размер обеспечения заявки: не установлено


п.1.10. разд. 1

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не установлено.

п.3.1. разд. 3

п. 5.1. разд. 5

Требования к участникам закупки:

  1. наличие свидетельства о допуске к видам работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

7) наличие подтвержденного опыта строительства плоскостных спортивных сооружений (более двух объектов);

8) наличие подтвержденного опыта монтажа искусственного покрытия футбольных полей;

9) наличие собственного производства искусственного покрытия для футбольных полей;

10) положительная деловая репутация.


^ Перечень документов, представляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным выше требованиям:

  1. копия Свидетельства о допуске к видам работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией;

  2. решение об одобрении крупной сделки в случае, если оно требуется в соответствии с действующим законодательством РФ;

  3. заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника закупки, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

  4. разрешение на ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений (более двух объектов);

  5. разрешение на ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений – футбольного поля с искусственным травяным покрытием;

^ 6) документ, подтверждающий наличие собственного производства искусственного покрытия для футбольных полей

7) отзывы Заказчиков за последние два года (представляется отдельным приложением).

п.1.5. разд. 1

Требования, предъявляемые к работам: выполняемые работы должны производиться в соответствии с техническим заданием.



п.1.5. разд. 1

Объем выполняемых работ: согласно техническому заданию.

п.1.5. разд. 1

Требования к результатам работ: соответствовать техническому заданию.

разд. 5

^ Требования к содержанию заявки:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности;

В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

5) решение об одобрении сделки органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, используемого при выполнении работ с указанием конкретных показателей, товарных знаков (производителей, поставщиков) (при наличии), о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

7) копия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией;

8) решение об одобрении крупной сделки в случае, если оно требуется в соответствии с действующим законодательством РФ;

9) заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника закупки, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

10)бухгалтерские документы за предшествующий год, а именно:

10.1)"Бухгалтерский баланс" по форме №1 (с отметкой налоговых органов о принятии);

10.2)"Отчёт о прибылях и убытках" по форме №2 (с отметкой налоговых органов о принятии)

10.3) Расшифровка дебиторов и кредиторов (наименование, сумма, предмет контракта);

11) отзывы Заказчиков за последние два года (представляется отдельным приложением).

12) разрешение на ввод эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений (более двух объектов);

13) разрешение на ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений – футбольного поля с искусственным травяным покрытием;

14) сертификат соответствия на искусственное травяное покрытие;

15) документ, подтверждающий наличие собственного производства искусственного покрытия для футбольных полей;

16) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копия такого поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе);

17) опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе;

п.1.14 разд. 1

Место выполнения работ: ^ Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрьская, 42

п.1.14 разд. 1

Условия выполнения работ: работы выполняются с использованием оборудования, материалов и транспорта Подрядчика.

п.1.14 разд. 1

Сроки выполнения работ: до 30 июля 2012 года.

п.1.3. разд. 1

Порядок формирования цены договора (цены лота): в цену договора включены все расходы по выполнению работ указанных в техническом задании, в т.ч. транспортные расходы, налоговые и другие обязательные платежи

п.1.3. разд. 1

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 20 886 030 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать) рублей

п.1.3. разд. 1

Величина понижения начальной цены договора (лота) («шаг аукциона»): 5% .

п.1.5. разд. 1

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору производится Заказчиком по мере поступления средств из, федерального, областного бюджетов в 2012 году, поэтапно, в соответствии с календарным планом строительства, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства).

п.1.3. разд.1

Источник финансирования: федеральный, областной бюджет

п.1.13. разд. 1

Срок подписания победителем аукциона договора не менее 5 и не более 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.



Схожі:

Информационный паспорт аукциона №1 iconИнформационный паспорт аукциона №1
Котовска» (тогаоу «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат г. Котовска»), проводит закупку на право заключения...
Информационный паспорт аукциона №1 iconИнформационный паспорт аукциона №2
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат г. Котовска» (тогаоу «Специальная (коррекционная) общеобразовательная...
Информационный паспорт аукциона №1 iconПриказ №61 од о внесении изменений в документацию по проведению аукциона. В связи с уточнением сроков проведения процедур
Изменить дату окончания приема заявок на «25» апреля 2012 года, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе на...
Информационный паспорт аукциона №1 iconИнформационный бюллетень не требуется

Информационный паспорт аукциона №1 iconПрограмма межрегионального семинара «Школьная медиатека как информационный ресурсный центр поликультурного образовательного пространства оу в условиях реализации фгос» Волжск
...
Информационный паспорт аукциона №1 iconИнформационный банк "Педагогические кадры" (по состоянию на 1 сентября текущего учебного года)

Информационный паспорт аукциона №1 iconАтестаційний паспорт атестаційний паспорт

Информационный паспорт аукциона №1 iconФизкультурно – информационный праздник «Истоки здоровья» Цель
Участники: 6-11 классов, занимающиеся в спортивных секциях танцевальных кружках, цирковой студии
Информационный паспорт аукциона №1 iconПаспорт роботи учасника виставки «Космос – близький і далекий»

Информационный паспорт аукциона №1 icon1. Паспорт комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования
Паспорт комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов